甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設計舒服進行書面確認。甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每階段的成果給予書面確認。甲方應能理解設計的復雜性,對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。甲方應按照本合同規定,按時向乙方支付費用。知識產權甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的`方案包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案元器件不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；除以執行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產權包括專利權商標和本次設計成果；乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的,并保證其設計成果不侵犯第人的知識產權及其他權利；本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。保密義務合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息商業秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第方透漏甲方的技術信息；甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務,未經對方書面許可,另方不得向任何第方泄露；保密義務的有效期限至本合同終止后年。違約責任如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協議的無責任時間；乙方未履行保密義務而使第人直系上述技術信息和商業秘密,甲方有權利解除合同,并有權要求乙方承擔甲方所遭受的切經濟損失；如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協商重新安排后續工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔；因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。項目合作過程中,雙方往來的技術文件,在相應責任人簽字后可生效。十雇傭約定本協議履行期間及協議終止后兩年內,雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系,如有違反本限制,應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢個月收入的倍。十未盡事宜雙方協商解決,如不能協商解決,可以向法院提起訴訟。十項目結束后,乙方開具收款收據給甲方。本合同自雙方簽字日起生效,合同本人式份,甲乙雙方各執份。甲方蓋章代理人簽字年月日乙方蓋章代理人簽字年月日承攬合同篇甲方發包方乙方承包方依照以及相關法律法規,遵循平等自愿和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下第條施工項目名稱施工內容施工地點施工期限年月日起至相應工程完工。第條施工機械及工程款計算與支付機械設備序號機械名稱規格型號數量臺。工程款計價方式累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為用挖斗元小時,用破碎元小時。工程款計算方式說明甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現場代表向乙方出具機械工作時間簽證單;并認可此人簽發的單據,機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業或機械故障間歇時間在分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過分鐘應扣除相應時間。乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過天甲方將不予認可其量。支付方式甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度時,甲方按挖機總工時的支付乙方款項,完成工程進度,甲方按按挖機總工時的支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具工程款收款單第條機械設備的使用和管理乙方應當按照合同約定的時間地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。甲方應就乙方提供機械的型號規格附件數量質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝檢驗檢測合格后方可投入使用的機械設備。甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸使用施工等發生的全部費用均由乙方承擔。機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。因故障造成機械無常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;屬于機械設備制造質量機械設備技術狀況不良機械設備發生故障,安全裝臵失效所發生的事故;其他非因甲方原因造成的事故。第條雙方的權利和義務甲方的權利和義務甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排組合安排工作時間安排工程配合安排等。甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。甲方應當按照合同約定的時間方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。甲方應當為乙方提供機械進出場維護作業工作操作的協助和便利。乙方的權利和義務乙方應當按照約定的時間地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證產品合格證等文件。乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規章制度。乙方有權按照合同約定收取合同價款。第條違約責任任何方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向對方支付違約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。甲方違約責任甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期日,須按應付款額的萬分之向乙方支付違約金;甲方逾期個月仍未清償時,乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。乙方違約責任乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符,經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期天,須向甲方支付違約金元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過日的,甲方有權解除合同。因乙方機械設備故障違章作業或因乙方違反了本合同第條第項第項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。除本條前項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之十向甲方承擔違約責任。乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協調項目所在地的鄰關系周邊關系村民關系,自行排除切第方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無常施工時,甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。第條不可抗力方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結束之日起十日內向對方當事人提供證明。第條解決爭議的方式本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成時,向工程所在地人民法院起訴。第條合同的生效及其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共頁,式份,具有同等法律效力,其中甲方份,乙方份。小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方公章乙方公章法定代表人簽字法定代表人簽字年月日年月日承攬合同篇甲方聯系電話乙方聯系電話甲乙雙方經友好協商,就工程達成以下協議甲方為乙方提供設備及軟件,共。2024承攬合同（30篇）。服務期間,甲方承擔妥善保管的義務和責任,若發生被盜報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。甲方乙方單位名稱章單位名稱章單位地址單位地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人電話電話年月日年月日承攬合同篇甲方乙方簽訂條款如下型號及規格數量價格及交貨日期等如下表規定產品名稱型號規模單位數量單價元總價金額交貨日期及數量合計人民幣大寫交貨地點運輸由甲代辦,但切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金賠償對方損失。本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。本合同正本兩份,雙方各執份。貨物運達站收貨人合同糾紛的處理甲及代表人簽字蓋章乙及代表人簽字蓋章開戶銀行開戶銀行帳號帳號電話電話簽訂日期年月日承攬合同篇立合約人以下簡稱甲方印刷廠以下簡稱乙方甲方書,經標價結果,交由乙方承印,雙方達成承印協議如下數量本,每本頁。規格開本,用磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金顏色另選。價款每本人民幣元,全部價款合計人民幣元整。印刷裝訂印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。交貨日期限于。交貨地點乙方將印制成品交甲方指定地點驗收；原稿及鋅版并交與甲方。付款方式合同簽訂后,甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之,核人民幣元整,剩余價款待乙方交齊承印書籍,并經甲方驗收后次性付清。價款追加或追減本合約全部價款元整,如因頁數增減,其總價應按實際頁數核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分為限。乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的,每逾日,罰總價千分之。十保證乙方須覓資本額在萬元以上的同業兩家為保證人,如乙方不能按合同要求履行義務的,保證人應代為履行,并承擔甲方因乙方不能履約所受損失,兩保證人應負連帶保證責任。十合同有效期限本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。十附則本合同正本兩份,雙方各執份印花自貼,副本份,交甲方備用。?甲方地點負責人簽名蓋章保證人簽名蓋章地點乙方印刷廠負責人簽名蓋章保證人簽名蓋章地點承攬合同篇甲方乙方根據中華人民共和國合同法和建筑法及有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商致,簽定本協議,共同遵守。建設單位工程名稱乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營獨立核算自負盈虧依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配臵運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監管。乙方必須嚴格執行國家法律法規,嚴格執行國家有關建筑安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定,安全生產文明施工,認真執行國家安全質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續,不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的切責任和損失,全部由乙方承擔；同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量安全操作規程施工或發現存有質量安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的切合同協議承諾以以及在經營中發生的切債權債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。乙方應配備和組建好項目經理部,建立健全質量保證體系質量管理體系安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定,按時做好技術檔案及安全內業等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司?，F場保險費質保金相應的規費等切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發生的切事故承擔全部責任及費用。乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定,正確計算施工成本,賬簿設臵齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任；由于乙方人員材料設備施工方法等原因導致工期延誤,后果責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔切責任。十乙方對安全生產負有直接責任,發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。十乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后天內交公司份存檔備查。十依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。十本協議雙方簽蓋章后生效。未盡事宜,雙方協商解決。甲方乙方xx年月日xx年月日簽訂地點承攬合同篇合同編號定作人承攬人簽訂地點簽訂時間年月日第條承攬項目數量報酬及支付期限項目名稱及內容計量單位數量工作量工時報酬交付期限單價金額合計人民幣金額大寫注空格如不夠用,可以另接第條技術標準質量要求第條承攬人對質量負責的期限及條件第條定作人提供技術資料圖紙等的時間辦法及保密要求第條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法第條定作人是否允許承攬項目中的主要工作由第人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇堑跅l工作成果檢驗標準方法和期限第條結算方法及期限第條定作人在年月日前交定金大寫元。第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。第十條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人是否可以留臵工作成果。第十條違約責任第十條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的,按下列第種方式解決提交仲裁委員會仲裁；依法向人民法院起訴。第十條其他約定事項定作人定作人章住所法定代表人居民身份證號碼委托代理人電話開戶銀行賬號郵政編碼承攬人承攬人章鑒公證意見鑒公證機關章經辦人年月日監制部門印制單位承攬合同篇甲方乙方按照中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議,以資共同信守。第條工程概況工程名稱工程地點工程內容格力商用空調設備銷售及安裝。開工日期定貨天設備到達施工現場。安裝施工工期天技術指標建筑面積為平方米,制冷面積為平方米。a制冷制熱運行室外環境溫度范圍為℃℃。b冬季室內溫度達到℃,夏季室內溫度達到℃℃。第條合同文件使用的語言文字標準和適用法律合同語言中文。甲方應確認設計要求,提供基本的實際資料,并對前期的設計舒服進行書面確認。甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合,并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定,對每階段的成果給予書面確認。甲方應能理解設計的復雜性,對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。甲方應按照本合同規定,按時向乙方支付費用。知識產權甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的`方案包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案元器件不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；除以執行本合同為目的,除非甲方書面同意,乙方不得以任何目的,任何形式使用甲方知識產權包括專利權商標和本次設計成果；乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的,并保證其設計成果不侵犯第人的知識產權及其他權利；本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。保密義務合同履行期間,乙方對甲方提供的所有設計信息商業秘密承擔保密義務,對甲方選定的圖紙方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第方透漏甲方的技術信息；甲乙方對雙方之間的合作成果,本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務,未經對方書面許可,另方不得向任何第方泄露；保密義務的有效期限至本合同終止后年。違約責任如乙方提交的造型方案,甲方均不滿意,甲方可以單方面終止合同,并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案,機房巨不滿意,在甲方接受的前提下,乙方繼續提供造型方案供甲方評審,延長的時間是合同協議的無責任時間；乙方未履行保密義務而使第人直系上述技術信息和商業秘密,甲方有權利解除合同,并有權要求乙方承擔甲方所遭受的切經濟損失；如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務,乙方可以單方面終止合同,或等到甲方履行該付款后,通過協商重新安排后續工作,因此給甲方造成的損失,由甲方承擔；因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變,乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。項目合作過程中,雙方往來的技術文件,在相應責任人簽字后可生效。十雇傭約定本協議履行期間及協議終止后兩年內,雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員,并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系,如有違反本限制,應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢個月收入的倍。十未盡事宜雙方協商解決,如不能協商解決,可以向法院提起訴訟。十項目結束后,乙方開具收款收據給甲方。本合同自雙方簽字日起生效,合同本人式份,甲乙雙方各執份。甲方蓋章代理人簽字年月日乙方蓋章代理人簽字年月日承攬合同篇甲方發包方乙方承包方依照以及相關法律法規,遵循平等自愿和誠實信用的原則,雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下第條施工項目名稱施工內容施工地點施工期限年月日起至相應工程完工。第條施工機械及工程款計算與支付機械設備序號機械名稱規格型號數量臺。工程款計價方式累計簽發的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業次數。單價為用挖斗元小時,用破碎元小時。工程款計算方式說明甲方在乙方當次臺班完工后,由甲方指定的現場代表向乙方出具機械工作時間簽證單;并認可此人簽發的單據,機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續作業或機械故障間歇時間在分鐘內,不予以扣除臺班時間,超過分鐘應扣除相應時間。乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據,簽發單據的時間若超過天甲方將不予認可其量。支付方式甲方以工程開工日為起算日,甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款,完成工程進度時,甲方按挖機總工時的支付乙方款項,完成工程進度,甲方按按挖機總工時的支付乙方款項,余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時,應由乙方本人向甲方出具工程款收款單第條機械設備的使用和管理乙方應當按照合同約定的時間地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。甲方應就乙方提供機械的型號規格附件數量質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝檢驗檢測合格后方可投入使用的機械設備。甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸使用施工等發生的全部費用均由乙方承擔。機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員,應當符合國家法規,持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。因故障造成機械無常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。機械設備發生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態擴大,保護現場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;屬于機械設備制造質量機械設備技術狀況不良機械設備發生故障,安全裝臵失效所發生的事故;其他非因甲方原因造成的事故。第條雙方的權利和義務甲方的權利和義務甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排,包括機械的數量安排組合安排工作時間安排工程配合安排等。甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在小時內換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。若因乙方機械出現故障無法使用的,甲方有權要求乙方更換同等型號性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權單方解除本合同。若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續作業,甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。甲方應當按照合同約定的時間方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。甲方應當為乙方提供機械進出場維護作業工作操作的協助和便利。乙方的權利和義務乙方應當按照約定的時間地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證產品合格證等文件。乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養義務。乙方派出隨